根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就浙江省海洋开发研究院浙江舟山人才创业园A幢楼维修工程进行公开询价招标，欢迎合格投标单位前来投标。

一、项目基本情况

项目名称：浙江舟山人才创业园A幢楼维修工程

项目地点:舟山市海天大道1580号（浙江舟山人才创业园）

建设单位：浙江省海洋开发研究院

维修范围：浙江舟山人才创业园A幢1-3层办公室、楼梯、过道墙面除霉、开裂、脱落修补；1-3层办公室、楼梯、过道照明、电路老化改装；1-3办公室地面地板变形、破损拆除及安装；办公室门、门锁维修及更换、水沟维修。

招标方式：公开询价

工程承包方式：包工包料

工期：30日历天

评标办法：经评审的最低投标价法

二、响应人的资格要求

1.企业营业执照：真实有效；

2. 企业、项目负责人经营行为:未被相关行政执法部门依据相关规定取消一定期限内参与依法必须招标项目的投标资格。（评审基准日期尚在限制期限内）；

3. 企业及项目负责人未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

4. 本次招标不接受联合体投标。

三、获取询价文件

报名截止时间：2023年9月5日至2023年9月7日，每天上午09:00至11:00，下午14:30至17:00（北京时间，线下获取询价文件，双休日及法定节假日除外）。

地点：舟山市临城体育路10号(海洋科学城A16)1209室

询价采购文件无偿提供。

四、提交报价文件截止时间、开标时间和地点

询价文件纸质文件：一份正本，二份副本。

响应文件递交截止时间：2023年9月8日上午10时30分。

询价招标开标时间、地点：2023年9月8日上午10时30分，在浙江省海洋开发研究院12楼会议室（舟山市临城新区体育路10号中国（舟山）海洋科学城A16座）进行。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省海洋开发研究院

地址：舟山市临城新区体育路10号中国（舟山）海洋科学城A16座1209室

项目联系人：刘先生

项目联系方式：0580-2299219

 

 

维修工程主要项目及预估工程量

 

序号	主要维修内容	单位	工程量	备注
1	楼内墙面修补、乳胶漆二次施工，北侧办公室地面以上50cm做防水处理	㎡	约3500㎡
2	办公室原地板、踢脚线拆除，新铺12mm强化复合地板	㎡	地板约720㎡，踢脚线600m	含防潮纸
3	办公室新装4平方线用于空调，更换现有的明盒、线管、插座及开关		37个房间
4	办公室现有照明更换成单管LED日光灯		37个房间，每间2个
5	过道、楼梯部分筒灯、顶灯	盏	约25
6	一楼大厅吸顶灯	盏	3
7	部分办公室内砖墙封堵原来连通的地方	间	6（其中C幢楼4间）
8	维修办公室门及门洞修补		6
9	更换门锁	把	35
10	新安装不锈钢门吸	个	30
11	C幢楼铝合金隔断	㎡	12平方，带2道门
12	C幢楼更换办公室门		单门21道，双开门3道	与现在3楼新装的门一致

 

不统一组织踏勘现场，投标人自行安排

合同条款和合同文件格式

发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：                            

2.地点：                                   

3.工程承包范围：                           

二、合同工期

工期总日历天数：  30日历天。

三、质量标准及质保期

承包人应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，发包人对本工程质量的标准为合格。如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收之日起24个月  。

 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：固定总价合同    。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、结算方式

 1、本工程采用固定总价合同。承包人在投标报价时必须考虑到工程的复杂性、施工环境、市场的变化、材料价格上涨、自然灾害、工程量错算或漏算等可能影响工程造价的因素。除发生下述情况时调整外，承包人不得因其它任何原因提出调整工程造价：

① 由于不可抗力导致承包人完成本合同的费用增加，不可抗力约定见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款。

② 因发包人或非承包人原因改变建设规模的：因发包人或非承包人原因引起的建设规模、内容有较大变更，造成费用增加或减少的情况，按下述原则调整。

工程计价调整原则：对于经批准的变更项目，原响应文件中有适用于该项目的价格，按响应报价中已有的价格确定项目单价；类似于该项目的，参照响应报价书中类似项目的价格计算新项目的项目单价；合同中没有类似工程的项目单价：由承包人按相应的工程预算定额编制得出项目单价，并经发包人审核同意后将该项目单价再按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠后作为结算价格，综合优惠率=【1-投标人投标价/招标人最高限价】×100% ；若无相应预算定额可套用的，则承包人按相应的市场价格编制得出项目单价，并经发包人审核同意后作为结算价格，该部分不再优惠。

七、预付款及工程款支付

1、本工程不支付预付款，工程完工待业主确认后支付至合同价款的80%，其余待竣工结算审核完成后扣除质量保证金后一次性付清。

2、待全部工程完成经审价单位出具工程结算报告并提供增值税发票后14天内扣除1.5%的质保金后支付其余工程款。质量保证金自工程竣工验收通过之日起至缺陷责任期结束后28天内，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。

3、工程价款必须经过审价单位的审核，凭审价单位出具的工程结算报告为依据，方可办理工程结算价款和竣工结算。

八、违约责任   

承包人应按照发包人批准的进度计划施工。因承包人原因，不能按合同约定时间竣工，承包人应承担违约责任，逾期竣工的，每天向发包人支付3000元的工期违约金；并必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的3% 。

九、其它

1、承包人在施工时，必须全面协调好与周边的环境关系。

2、承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及《浙江省安全管理暂行条例》和舟山市有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时作好社会综合治理工作，严格执行舟山市文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

3、建筑工地现场文明施工必须按现行国家、省、市有关文明施工管理规定执行。

4、承包人在施工必须做到文明施工，及时清运建筑垃圾，施工现场的建筑垃圾不得对周边环境造成影响。施工结束后及时清除废弃物料，清理施工现场。

十、违约责任：除本合同另有约定外，按建设工程施工合同（GF-2017-0201）中通用条款办理。

十一、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向        /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      当地       人民法院起诉。

十二、补充条款

1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

2、根据税务“就地纳税”的原则纳税。

 

十三、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，本合同自双方签字、盖章后生效。

 

 甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

 

 法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

 

 经办人（签字）：                    经办人（签字）：

 

 

 

                                            年     月    日

 

    

响应文件格式

 

目  录

一、封面

二、法人代表证明或授权委托书

三、响应函

四、诚信承诺书

五、企业资信及项目管理机构配备

六、响应报价表

七、采购文件要求响应人提交的其他投标资料

 

 

一、封面

 

询价响应文件

 

 

 

 

 

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

响应人：　　　　　　　　　　　　　　　（盖章） 

法定代表人：　　　（签 章） 

日期：   　　　  年          月        日

二、法人代表证明或授权委托书

 

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　

 

身份证明：   　　　　　　　　　　　　　　　　

 

单位名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　

单位性质： 　　　　　　　　　　　　　　　　

地　　址：　　　　　　　　　　　　　　　　

成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　

姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：　　　　

系　　　　　　　（响应人单位名称）　　的法定代表人。

 

 

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响应人：　　　　　　　（盖章）

 

日　期：　　　年　　月　　日　

 

 

 

 

 

 

 

三、响应函

致：       　　（采购人名称）

 

1、根据你方工程建设项目　　　   　　　　　　　询价通知书，经踏勘项目现场和研究上述询价通知书的响应须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，已充分理解并掌握了本工程交易的全部情况。我方愿以人民币（大写）      　　　     元（RMB：       元）的响应报价，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准等条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核询价通知书询价通知书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交， 我方保证按合同协议书中规定的工期　  　　内完成，确保工程质量达到　　　　　　　　等级并移交全部工程。

4、如果我方成交，我方将按照询价通知书要求递交履约担保。

5、我方同意所提交的响应文件在“响应须知”第14条规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。如果在响应有效期内撤回响应文件，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

 

 

响应人：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人：　　　　　　                    　　　（签 章）

邮政编码：                                                

电    话：                                                

传    真：　　　　                                        

开户银行名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

开户银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       日   期： 　 　　　　　 年  　　　　　　　 月  　　　　 日

 

 

 

四、诚信承诺书

诚信承诺书

采购单位：

招标代理单位：

我         （姓名）系                       （响应单位）  的法定代表人，在参加                              （工程名称）  的交易过程中以公司的名义郑重承诺：

此次响应纯属本企业自行参与竞争，保证无被挂靠响应、与其他企业串通响应，所有响应资料为本企业自行编制，并做好响应资料的保密工作。如被查实有被挂靠响应、与其他企业串通响应、利用或窃取其他响应单位在本次交易过程中的资料或机密、外泄本企业任何响应资料或机密时，同意采购单位取消本企业的响应、成交资格，投标保证金作为违约金不再要求退还。

 

 

 

 

响应单位               （公章）

法定代表人             （签章）

年     月     日

五、企业资信及项目管理机构配备

 

投标人基本情况表

 

填报企业：（企业公章）

投标人名称
注册地址						邮政编码
联系方式	联系人					电 话
	电子邮箱					网 址
组织机构代码
法定代表人	姓名		技术职称					电话
技术负责人	姓名		技术职称					电话
成立时间			员工总人数：
企业资质等级			其中	项目经理
营业执照号				高级职称人员
注册资金				中级职称人员
开户银行				初级职称人员
账号				技  工
经营范围
备注

1、此表应附下列附件：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全的副总经理）A类安全考核证书、企业分管安全生产副总经理任职文件。

2、投标人应对所填写的内容真实性负责。

 

项目班子成员配备表

填报企业：（企业公章）

职务	姓名	上岗资格证明		职称	培训合格证号	身份 证号	到位率承诺
		证书 名称	证号
技术负责人
施工员
质量员
材料员
安全员

1、此表应附下列附件：全体人员相应的资格证书、安全员C证、培训合格证书、最近3个月内任意一个月的社保证明。

2、投标人应对所填写的内容真实性负责。

 

 

 

 

 

 

 

 

六、响应报价表

 

 

响应人需按照采购人提供的工程量清单编制响应报价

 

注：本工程采用固定总价合同。在投标报价时必须考虑到工程的复杂性、施工环境、市场的变化、材料价格上涨、自然灾害、工程量错算或漏算等可能影响工程造价的因素。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章  采购人提供的工程量清单